TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Warm Winter S.N.C. di Sasia Emanuele e Sasia Pierantonio Giovanni 1. Oggetto e Ambito di Applicazione Le presenti Condizioni Generali disciplinano l'utilizzo del sito web e dei servizi digitali offerti da Warm Winter S.N.C. L'invio di dati tramite i nostri form di contatto costituisce una mera richiesta di preventivo e di studio di fattibilità, e in nessun caso perfeziona un contratto di appalto per l'installazione di impianti, il quale richiederà separata accettazione scritta a seguito di sopralluogo tecnico. 2. Limitazioni di Responsabilità Tecnica (D.M. 37/2008 e UNI 10683:2022) Warm Winter S.N.C. esegue le proprie installazioni nel rigoroso rispetto della normativa vigente. La Società si riserva il diritto insindacabile di rifiutare l'installazione o sospendere i lavori qualora, durante il sopralluogo o l'esecuzione, emergano criticità strutturali (es. canne fumarie preesistenti non a norma, assenza di prese d'aria adeguate) che impediscano il rilascio della Dichiarazione di Conformità (DiCo) ai sensi del D.M. 37/2008. In tali casistiche, il committente non potrà avanzare alcuna pretesa risarcitoria. 3. Gestione Pratiche GSE (Conto Termico 3.0) Qualora il committente conferisca mandato alla Società per l'istruttoria della pratica di incentivazione statale (Conto Termico 3.0), Warm Winter S.N.C. assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. La Società garantisce la corretta e tempestiva trasmissione dei dati al PortalTermico, ma declina ogni responsabilità in merito a ritardi, decurtazioni o dinieghi dell'incentivo da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) derivanti da cause non imputabili all'installatore (es. difformità catastali dell'immobile preesistenti, esaurimento fondi statali). 4. Esattezza dei Dati Forniti Il committente è l'unico responsabile della veridicità dei dati catastali e anagrafici forniti tramite il portale per la generazione del preventivo. Qualsiasi difformità che comporti sanzioni o il blocco delle pratiche autorizzative ricadrà interamente sull'utente. 5. Foro Competente e Legge Applicabile Le presenti Condizioni sono regolate dalla Legge Italiana. Per ogni controversia con clienti definibili "Consumatori" (B2C), il Foro competente è quello di residenza del Consumatore, ex art. 66-bis D.Lgs 206/2005. Per le controversie con soggetti "Professionisti/Imprese" (B2B), il Foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Cuneo.